广州铁路法院审判业务大楼南侧跨越景观明渠桥梁项目勘察设计招标公告

1.1    项目概况

1.1.1  工程名称：广州铁路法院审判业务大楼南侧跨越景观明渠桥梁项目勘察设计。

1.1.2  工程位置：广州南站核心区南站北路以北，广州铁路法院审判业务大楼南侧区域。

1.1.3  设计范围：广州铁路法院审判业务大楼南侧新建桥梁跨越1#景观渠，接通广铁法院南侧和南站北路，桥梁宽度约41.5米，长约25米，最大单跨约20米。

1.1.4  专业内容: □道路工程、■桥梁工程（含河道、与现有道路顺接、堤岸加固）、□城市隧道工程、■给水工程（含永久用水）、■排水工程、■照明工程（含临时用电与永久用电）、■公共交通工程（含监控）、□城镇燃气工程、□热力工程、■ 绿化景观工程、□结构工程、■管线迁改工程。

1.1.5  项目批准文件：穗建督办函〔2016〕2158号及相关附件。

1.1.6  资金来源： 市财政投资（土地储备）资金  。

1.1.7  建设规模：广州铁路法院审判业务大楼南侧新建桥梁跨越1#景观渠，接通广铁法院南侧和南站北路，桥梁宽度约41.5米，长约25米，最大单跨约20米。项目估算总投资暂定4678.22万元，其中建筑安装工程费暂定2569.72万元，管线迁改工程费用暂定为796.67万元，最终以可研批复为准。

1.1.8  设计合理使用年限： 沥青路面结构15年、水泥混凝土路面20年、桥梁结构50年。

1.1.9  招标范围：根据招标人基础资料、勘察设计任务书要求，完成本项目范围内所有建设内容的勘察设计工作，包括但不限于: ■工程勘察（■岩土工程勘察、■工程测量（四等水准测量）、■工程物探（含管线探测）、■地形图测绘及放验线测量（含坐标系转换）、■方案设计（含概念方案设计）、报建及修改（含联合审批）、■初步设计及概算、■施工图设计、■管线迁改设计、■协助工程量清单审核、■设计跟踪服务及其他相关图纸设计、■现场服务、■协助财政评审及图纸评审、■协助规划、水利、国土等各项基本程序的报建，及完成相关图纸、资料编制工作、■竣工图审核；（最终以签订的勘察设计合同内容为准）。

1.1.10前期服务机构名称（含项目建议书、可行性研究报告、规划等编制单位）：        规划修正方案编制单位：广州市交通规划研究院。

[注释] 如果前期服务机构参加本次投标，应将本公告发布前最终完成的工作成果（含电子文件）在投标人购买招标文件的同时提供给所有投标人参考，否则前期参与的服务机构中标无效。

1.2   资格审查合格条件

1.2.1  申请人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效。

1.2.2  申请人具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营。

1.2.3  申请人须同时具备建设行政主管部门颁发的下列（1）、（2）项资质证书：

（1）  具有工程设计综合甲级资质；或市政行业设计乙级或以上资质；或市政行业（桥梁工程）专业乙级或以上资质；

（2）工程勘察综合资质；或工程勘察专业类（岩土工程乙级或以上资质和工程测量专业乙级或以上资质）。

1.2.4  投标人须在广州市住房和城乡建设局建立诚信档案，拟担任本工程项目负责人须是本企业在广州市住房和城乡建设局诚信档案中的在册人员。

1.2.5  申请人委派的项目负责人须具备  市政或路桥（含相近专业）高级技术职称  资格或以上。（联合体投标的，拟任本工程项目负责人应为牵头人正式员工。）

1.2.6  申请人委派的建筑、结构专业负责人必须具备注册执业资格。其他专业负责人需具备注册执业资格，或者本专业（含相近专业）高级技术职称，或者中级技术职称从事本专业工作10年以上。

1.2.7  申请人没有处于被本地建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；

1.2.8  投标申请人业绩要求（  需要 /  ■不需要   ）：

1.2.9  项目负责人业绩要求（  需要 /  ■不需要   ）：

1.2.10 关于联合体投标：

如投标人组成联合体，联合体应当在投标登记前组成，应以 具备相应市政设计资质且承担设计任务的企业为牵头人，并签定联合体共同投标协议。投标人拟任本工程项目负责人应为牵头人正式员工。联合体共同投标协议应明确约定各方拟承担的工作和责任。（组成联合体的各方均不得单独或再次与其他单位组成联合体参加本项目投标）。投标登记截止后联合体增减、更换成员的，其投标无效。

1.3    发布招标公告、递交投标文件时间、项目负责人签到时间、开标时间：

1.3.1  招标公告发布日期（含本日）：2020年3  月21  日 00 时 00分至2020年4  月14日10 时 30 分。

注：招标公告发布时间为招标公告发出之日起至投标截止时间止。

1.3.2 招标文件的获取：招标公告网上发布的同时，通过广州公共资源交易中心网站发布招标文件及其他文件。招标公告发布之日起计算编制投标文件时间，编制投标文件的时间不得少于20天。如招标人需发布补充公告的，以最后发布的补充公告的时间起计算编制投标文件时间，并需在补充公告中明确说明。请密切留意补充公告中的相关信息。

1.3.3 递交/邮寄投标文件时间、项目负责人签到时间、开标时间

 1）A、递交投标文件并同时办理投标登记手续时间：2020年4 月14 日9 时 30分至2020年4 月 14日 10时30 分。地点：广州公共资源交易中心第16开标室。

B、邮寄收件时间：2020年4 月 14日9 时 30 分至2020年 4月14 日10 时 30分。

收件地址：广州公共资源交易中心第16开标室。
收件人：广州新中轴建设有限公司/广州珠江工程建设监理有限公司

注：以邮寄方式递交投标文件的送达时间以招标人/招标代理实际收到的时间为准，逾期送达的邮件不予接收。

 2）项目负责人签到时间： 地点：广州公共资源交易中心第 开标室。

3）开标时间：2020年4 月14 日10 时30 分。地点：广州公共资源交易中心第16开标室。

1.3.4投标人应在递交投标文件截止时间前，凭以下资料到广州公共资源交易中心或在规定时间内邮寄以下资料办理投标登记手续并同时递交投标文件，具体资料如下：

（1）《投标登记申请表》（一式叁份，表格在广州公共资源交易中心网上下载，须有投标人单位公章和法定代表人盖章）。

（2）投标人（或联合体主办方）需提供法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托书原件（仅限于非法定代表人参加时提供）、法定代表人或被授权委托人有效的身份证原件及复印件加盖公章。

（3）联合体共同投标协议原件（联合体投标的需提交）。

备注：（1）投标人若未按上述要求提供投标登记提交资料，或资料不齐全，提其投标文件将被拒绝接受。

（2）联合体投标时，除《联合体共同投标协议》和《投标登记申请表》必须联合体各方分别按要求进行签字或盖章外，其余资料由联合体主办方签字或盖章即可。资料中“投标人”、“投标申请人”、“投标人名称”等此类位置应填写联合体各方的单位全称【格式表示为：(主)XXX (成)XXX 】。

（3）办理投标登记手续及递交投标文件前，投标人应查询企业诚信档案使用状态，以免出现企业诚信档案不能被使用的问题。上述情况有可能导致投标信息无法录入广州公共资源交易中心交易服务系统。如出现上述情况，可能所引起的一切后果由投标人自行承担。

1.3.5  申请人投标登记时，如遇到招标人（或招标代理机构）阻挠，可以径直向招标管理机构投诉。

1.4   费用

1.4.1 本项目最高投标总价限价为144.13万元, 其中：工程勘察费最高投标限价为 34.41万元[其中包括工程测量费用、岩土工程勘察费用、工程物探费（含管线探测）、地形图测绘及放线（含坐标系转换）等]；工程设计费最高投标限价为 109.72 万元（其中桥梁设计费79.78万元，管线迁改设计费29.94万元。）。

       设计费报价由各投标人根据自身情况自行报价。在合同实施期间设计费按财政局审批后的初步设计概算调整，最终以财政局审批为准。

1）岩土工程勘察费用暂定10.80万元，[桥梁钻孔暂定600米(按50m/孔，12孔)，综合单价不超过390元/米（含390元/米）。在合同实施期间岩土工程勘探费按实际完成工作量调整，调整及结算方式见本项目合同文本，最终以财政局审批为准。]

2）工程测量费暂定1.51万元，在合同实施期间工程测量费按实际完成工作量调整，调整及结算方式见本项目合同文本，最终以财政局审批为准。

3）工程物探（含管线探测）费暂定2.10万元，在合同实施期间工程物探费按实际完成工作量调整，调整及结算方式见本项目合同文本，最终以财政局审批为准。

4）地形图测绘费暂定20.00万元，地形测绘费计算参照国家、省、市相关规定及文件执行。地形测绘成果必须满足本项目设计使用及规划、国土等基本建设程序报建要求。在合同实施期间地形测绘费按实际完成工作量调整，计费系数及费率不变，最终以财政局审批为准。测绘工作指完成规划与国土部门报建（及验收）所需的所有测量测绘工作并提交满足审批要求的成果（验收），如下所述:

(一)在规划报建及验收各阶段（如申请规划选址、方案审查、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程规划验收合格证等）按审批部门要求完成相关的测量测绘工作，如：实测地形图、放线测量（含控制点、实地定桩）、验线测量等。

(二)在国土报建及验收各阶段（如申请国土用地预审、建设用地批准书等）按审批部门要求完成相关测量测绘工作，如土地勘察定界工作（含《勘测定界技术报告书》、《建设用地批准书附图》、《建设用地套图》、《地理位置图》、《正射影像图》以及《划拨宗地平面界址图》等成果）。

（三）上述所提交的成果需满足相关审核部门收案和批复要求，同时应另单独提交成果原件2份、复印件若干交甲方存档。

1.4.2  市财政投资项目应实行限额设计，初步设计的建设内容和建设标准不得超过可行性研究报告批复的范围，编制初步设计概算不得超过经批准的可行性研究报告总投资。

       政府固定资产投资应当坚持估算控制概算，概算控制预算，预算控制决算的原则。

1.4.3  未中标单位经济补偿及补偿金额

■本工程不设未中标单位经济补偿，投标费用由投标人自理。

1.5    工期

1.5.1  设计工期：承包人应在设计合同签订后30工作日内完成方案设计及修改，方案确定后30工作日内完成初步设计（含概算编制），初步设计审查批准后30工作日内完成施工图设计，施工图设计文件经审查发现问题后10工作日内完成补充、修改。如果延误工期，承包人向发包人支付的

误期损害赔偿费每天为合同设计费用的0.3%；误期损害赔偿费的最高限额为最终合同价格的30%。

1.5.2  勘察工期：合同签订后，承包人收到发包人发出具备进场条件的的通知起计 30个日历天内提交勘察成果文件。由于承包方原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由承包方承担。如果承包方未能按时按质提供给发包方，每延迟一天，发包方则扣除勘察总费用的0.3%作违约金。误期损害赔偿费的最高限额为合同勘察总费用的30%。

1.6     其他事项

1.6.1  投标时是否需要提交设计模型：   否   。

1.6.2  招标项目的电子地形图及其他相关资料由投标人自行收集。投标人可通过******选择satellite（卫星图象）观察本项目的周边环境。

1.6.3 本公告在广州公共资源交易中心网（网址：******）、广东省招标投标监管网（网址：******）、中国招标投标公共服务平台（网址：******），本公告的修改、补充，在上述媒体发布。

1.6.4  潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标内容异议的，可向招标人书面提出。

异议受理部门：广州新中轴建设有限公司

异议受理电话：******

地        址：广州市越秀区流花路117号流花展馆15号馆

1.7   招标人

1.7.1名称：  广州新中轴建设有限公司 

1.7.2邮政编码、地址：广州市越秀区流花路117号流花展馆15号馆6楼

1.7.3 联系人：韩工

1.7.4 电话（手机）号码：******

1.7.5 传真号码：/

1.7.6 电子邮箱：/

1.8   招标代理机构

1.8.1名称：广州珠江工程建设监理有限公司

1.8.2邮政编码、地址：广州市越秀区永泰路50号101房

1.8.3 联系人：丘工、黄工

1.8.4 电话（手机）号码：******

1.8.5 传真号码：/

1.9  交易服务机构

1.9.1名称：广州公共资源交易中心

1.9.2邮政编码、地址：510635  广州市天河区天润路333号

1.9.3 电话（手机）号码：020-******

1.9.4 传真号码：******

1.9.5网址：******

1.10   招标管理机构

1.10.1名称：广州市交通运输局建设管理处

1.10.2邮政编码、地址：广州市天河区天河南2路1号

1.10.3 电话（手机）号码：******

1.10.4 传真号码：/

1.10.5 网址：/